+7 495 134 14 62
info@gardium.ru

/

+7 495 134 14 62
Личный кабинет

Хотели взыскать 6 млн ₽, а пришлось заплатить 17 млн ₽ самим

Суть спора

Наш клиент, компания «Лингвотранссервис-ЛТС» сотрудничала с «Группой компаний Магистраль» по договору подряда. Ее контрагент посчитал, что обязательства по договору нарушены, и подал в суд иск о взыскании компенсации. Более 5 млн рублей были предъявлены за нарушение сроков, 335 тыс. рублей – за несоблюдение требований охраны труда, более 900 тыс. рублей – за расходы, 86 тыс. рублей – за неосновательное обогащение, 217 тыс. рублей – за потребленную электроэнергию и 146 тыс. рублей – за предоставление инженерного состава.

Решение Гардиума

Адвокаты «Гардиума» выяснили, что «Группа компаний Магистраль» также нарушила условия договора – просрочила оплату аванса. На этом основании был подан встречный иск с требованием взыскать 7,5 млн рублей в качестве неустойки.

Был подан и второй встречный иск – о взыскании 7 млн рублей за неоплату произведенных, но не принятых работ вместе с неустойкой, и более 1 млн рублей за задолженность по оплате аренды строительного оборудования.

Для доказательства были проведены две судебные строительно-технические экспертизы, которые подтвердили, что неоплаченные работы стоят больше 6 млн рублей. Кроме того, в ходе судебного разбирательства эксперты «Гардиума» предъявили неподписанные акты и письмо ответчика, в котором он признал факт задолженности. Удалось подтвердить и то, что пропущенные сроки оплаты являются полноправным основанием для начисления неустойки.

Что касается иска «Группы компания Магистраль», то «Гардиум» обосновал, почему он не может быть полностью удовлетворен. Сроки выполнения работ сдвигались «Лингвотранссервисом-ЛТС» по причине ненадлежащего выполнения обязательств контрагента. Также контрагент не уведомил о найденных им недостатках и не провел никакие работы по их устранению.

Результат

Суд удовлетворил требования «Группы компаний Магистраль» частично – взыскал с «Лингвотранссервис-ЛТС» около 700 тыс рублей. С самой же группы компаний было взыскано более 17 млн рублей.

Хотите такой же результат?

Услуги по регистрации товарного знака

Заказать услугу
Зарегистрируем знак «под ключ»
Вернем деньги в случае отказа
Сэкономим на пошлинах до 30%
Фиксированная цена без доплат

Команда проекта

Алексей Абрамов
Управляющий партнер, патентный поверенный РФ № 2003
Ирина Резникова
Старший партнер, патентный поверенный № 1947
Арина Ворожевич
Партнер, д.ю.н.

Алексей Абрамов

Управляющий партнер, патентный поверенный РФ № 2003

Ирина Резникова

Старший партнер, патентный поверенный № 1947

Арина Ворожевич

Партнер, д.ю.н.

Познакомиться с командой

Опыт в других проектах

Запатентовали дизайн приложения для Эвалара
Помогли товарному знаку ПИК стать общеизвестным
Патент на изобретение для программного-аппаратного комплекса
Запустили с Альфа-Банком сервис для защиты брендов
Еще один знак УАЗ был признан общеизвестным
Боткинская больница обрела товарный знак с помощью «Гардиума»
Помогли KNAUF зарегистрировать редкий вид товарного знака
Добились признания товарного знака УАЗ общеизвестным
Добились признания товарного знака MOON общеизвестным
Как Selectel автоматизировал работу с интеллектуальной собственностью
Все проекты

Обращайтесь к профессионалам

Спасибо! В ближайшее время наши специалисты свяжутся с вами